施工合同
发包人(甲方): 承包人(乙方):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关行政法规,遵循平等、自愿、诚信、互惠、互利的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、 工程概况
工程名称: 工程地点: 区域. 二、 工程承包范围 以预算清单为准
合同总价款暂定为人民币:叁拾肆万陆仟壹佰叁拾元叁分整(346130。03元) 三、 质量标准
工程质量标准:达到现行施工验收规范和质量评定标准规定的合格标准。 四、 承包方式
包工包料、包质量、包工期、包税金、包安全文明施工、包
向业主交房。
五、 结算办法及质保金
结算方法:工程竣工后以30日内支付合同内的95%,工程款328823.53元(叁拾贰万捌仟捌佰贰拾叁元伍角叁分);余款5%共计
1
17306.5元(壹万柒仟叁佰零陆元伍角)作为质量保证金,在缺陷责任期满后30日内一次性支付;
缺陷责任期:甲方对本合同规定的工程验收完成之日起三个月时间,为工程的缺陷责任期。 六、发包人工作
6。1、甲方委派 为项目经理,代表甲方对本项目进行质 量、安全、技术、进度等进行全面管理。
6.2、发包人应按约定的时间和要求完成以下工作: 6。2。1、按合同约定支付工程款.
6。2.2、组织召开工程例会,及时发出会议纪要。 6.2。3、施工场地具备施工条件的要求.
6.2.4、将施工所需的水、电接至施工场地的要求,承包人承担所需费用,承包人承担施工期间的水、电费用。承包人进场后,双方应及时办理临时水电设施的移交手续,由承包人负责施工期间临时水电设施的维护和保管。 七、承包人工作
7.1、乙方委派 作为现场总负责人。
7。2、乙方现场总负责人必须常驻现场,保持24小时通讯畅通。每月在现场的时间不得少于25天。如有特殊情况暂时离开,必须向甲方负责人请假并获批后方可离开,请假期间保持通讯畅通。
2
7.3、承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:根据工程需要,提供和维护承包人施工区域内的非夜间施工使用的照明、围栏设施,并负责安全保卫,费用由承包人承担.
7。4、乙方施工必须达到规范规定的标准和要求,否则甲方有权要求乙方整改或返工,直到达到规范规定的标准和要求。因整改、返工引起的一切损失均由乙方承担。。
7.5、已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:已完工程未交付发包方之前,承包人负责已完工程的保护工作,保护期间发生损坏,承包人负责予以维修,费用由承包方承担.
7.6、施工场地清洁卫生的要求:保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定,交工前清理现场达到清洁的程度,无建筑垃圾,并承担相应的费用。
7.7、按时足额发放农民工工资,若发生拖欠农民工工资,则由承包方负责解决处理,与发包人无关.若不能及时解决该问题,发包人可直接代付,所需款项直接从工程款中扣除。 八、安全与违约责任:
8.1、施工期间,在施工现场由于承包人原因造成的安全事故与劳务纠纷,对施工人员和第三人造成的伤害及劳务纠纷,均由承包人承担全部责任。若承包人未能在规定时间内及时处理安全与劳务纠纷,发包人无需在征得承包人同意的情况下,全权代为处理此事,所需款项从发包人应支付给承包人的款项中扣除。如因安全事故与劳务纠纷
3
给发包人造成不良影响与经济损失的,承包人应全额赔偿发包人的经济损失,并支付合同中规定的工期违约金。
8.2、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任.
8.3、承包人如连续两次验收不合格或者进度与其他标段进度区别很大,甲方有权直接分包承包人的部分或全部工程,并按分包数量乘以承包人综合单价的1。5倍从承包人的合同总价中扣除. 8。4、有防水要求的房间,防水必须无渗漏。
8.5、承包方在工程施工中须服从各级管理机构的监督管理,同时工程施工质量必须满足村民的要求。如果因乙方质量问题造成不能如期给村民交房,造成的一切损失由乙方承担。
8.6、乙方应严格按安全规范组织施工,积极采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,并对施工现场的安全负全责。
8。7、发生重大伤亡及其他安全事故,乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知建设单位、监理工程师、甲方,同时按政府有关部门要求处理,并由事故责任方承担发生的费用。 九、其他事项:
9.1、本合同未尽事宜,双方另行协商解决。
9。2、发生争议时,双方本着合作、互利的原则协商解决.协商无法解决时,向工程所在地法院提起诉讼。 十、合同生效
4
本合同一式二份甲、乙双方各执一份,本合同双方约定 签字盖章之日 生效。
发 包 人:(公章) 住所: 委托代理人: 电 话: 开户银行: 账 号:
5
承 包 人:(公章) 住所: *** 委托代理人: 电 话: *** 开户银行:***
账号: *** 年 月 日
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容