仓前街道联具塘村美丽乡村建设工程
监
理
规
划
编辑： 审核：
浙江禾城工程管理有限公司
2013年12月
监理规划
目 录
一、工程项目概况………………………………………………………………………………3 二、工程特点和项目目标………………………………………………………………………3 三、监理任务范围………………………………………………………………………………3 四、监理组织机构及职责范围…………………………………………………………………3
(一) 监理组织机构框图……………………………………………………………………4 (二) 监理机构主要监理人员………………………………………………………………5 (三) 各业务组的职责范围…………………………………………………………………6
1、 施工阶段的质量控制组………………………………………………………….6 2、 施工阶段的进度控制组—合同管理及信息报表组…………………………… 10 3、 施工阶段的投资控制…………………………………………………………….11 (四) 各级人员的职责与权限（附后）……………………………………………………11 (五) 监理工作制度…………………………………………………………………………11 五、监理措施……………………………………………………………………………………12
(一) 投资控制………………………………………………………………………………12 (二) 质量控制………………………………………………………………………………14 (三) 进度控制………………………………………………………………………………16 六、监理管理工作………………………………………………………………………………19
(一) 监理工作标准…………………………………………………………………………19
1、 施工准备阶段…………………………………………………………………….19 2、 施工阶段………………………………………………………………………….19 3、 竣工验收阶段…………………………………………………………………….21
七、质量控制措施………………………………………………………………………………21
(一) 质量控制原则…………………………………………………………………………21 (二) 质量控制的流程………………………………………………………………………22 (三) 质量控制的措施………………………………………………………………………22 (四) 主要的质量预控措施…………………………………………………………………25 八、进度控制……………………………………………………………………………………26
(一) 进度控制的原则………………………………………………………………………26 (二) 进度控制的内容………………………………………………………………………27 九、投资控制……………………………………………………………………………………28
(一) 投资控制的原则………………………………………………………………………28 (二) 投资控制的内容………………………………………………………………………28 附一：施工阶段建设监理基本程序及工作细则………………………………………………30
(一) 投资控制工作内容……………………………………………………………………30 (二) 进度控制工作内容……………………………………………………………………36 (三) 质量控制工作内容……………………………………………………………………38
1、 单位工程质量控制程序………………………………………………………….38 2、 设计变更、工程洽商变更程序………………………………………………….40 3、 工程质量事故处理程序………………………………………………………….41 4、 工程停、复工程序……………………………………………………………….42 5、 原材料、构配件及设备质量签认程序………………………………………….43 6、 工程计量程序…………………………………………………………………….44
1
监理规划
7、 材料质量控制程序………………………………………………………………45 8、 主要材料质量控制程序…………………………………………………………46
附二：监理人员岗位职责……………………………………………………………………...47
(一) 项目监理总工程师岗位职责……………………………………………………...47 (二) 专业监理工程师岗位职责…………………………………………………………48 (三) 现场监理员岗位职责………………………………………………………………50
2
监理规划
一、工程项目概况
1、工程名称：仓前街道连具塘村美丽乡村建设工程
2、建设单位（业主）：杭州市余杭区仓前街道连具塘村村民委员会
3、设计单位：杭州明清环保科技有限公司 4、施工单位：
5、工程地点：仓前街道连具塘村 6、工程总造价：1570万元
7、工程质量目标：符合《工程施工质量验收规范》标准、合格
二、工程特点和项目目标
1、《建设工程施工合同》是监理依据之一，该工程质量标准：监理单位按合同确定的目标进行质量控制。
2、严格按照国家标准级相关规范和设计施工图施工，施工前明确细节部位的做法和要求，并应预防施工通病的发生。
3、加强对施工现场的安全生产工作的监督管理，督促承包商确保现场安全设施的合理配置。
4、工期目标：360日历天。
三、监理任务范围
监理阶段：施工阶段监理
监理范围：仓前街道连具塘村美丽乡村建设工程，截污纳管工程、道路修缮、健身设施等。
四、监理组织机构及职责范围
3
监理规划
（一）监理组织机构框图
公司本部公司专家顾问组项 目 监 理 部 总监理工程师投资监控进度监控质量监控安全监控道路工程组土建工程组给排水工程组造价工程组工程资料、安全施工总协调组
4
监理规划
（二）、监理机构主要监理人员
本工程 年
拟任岗位 龄
性
别
专业 年限
姓名 专业 职称 职务 国家注册监理工程
许建良 总监 47 男 土建 18
高级 工黄军
沈国山 金洪明 张广广 王正华
总监代表兼市政
专业监理工程师 土建专业监理工
程师
市政监理员 市政监理员 市政监理员 49
男
50 男 29 男
29 男 50 男 5
道路与 桥
梁
土建 道路 桥
梁 道路 桥
梁 道路 桥
梁
程师
工程师
工程师
6
助理工程师 6 助理工程师 6 助理工程师
师 省注册监理工程师省注册监理工程师省监理员省监理员省监理员
15 13
监理规划
(三)、各业务组的职责范围
1、施工阶段的质量控制组 （1）质量的事前控制
1) 掌握和熟悉质量控制的技术依据 2) 施工场地的质量检验验收 3) 施工队伍的资质
4) 工程所需原材料、半成品的质量控制 5) 施工机械的质量控制
6) 审查施工单位提交的施工组织设计或施工方案 a) 、协助施工单位完善质量保证工作体系。
b) 、主动向质量监督站联系，汇报在本项目开展质量监督的具体方法，争取质量监督站的支持和帮助。 c) 、审核施工单位关于材料、制品试件取样及试验的方法或方案。
d) 、审核施工单位制定的成品保护措施、方法。 e) 完善质量报表、质量事故的报告制度。 （2）质量的事中控制
6
监理规划
1）施工工艺过程质量控制（见下表）
序 号
工程项目
质 量 控 制 要 点 控制手段
轴线、高程及垂直高度 测量 断面尺寸 量测 钢筋：数量、直径、位置、接头 施现场检查、量测 工缝处处理 现场检查 混凝土强度：配合比、坍落度、强度 制作试块、审核测试报告 1
现浇钢筋混凝土
主体结构工程
2 砌砖工程
3 管道工程
4 道路工程
5 河道清淤
6 绿化种植
预理件：型号、位置、数量、锚固 砂浆强度等级 灰缝、错缝 门窗孔位置 预理件及埋设管线 管线位置、标高、坡向、坡度 基础开挖、浇筑、管道安装、接头 闭水实验、回填 道路路基、路面 堡坎、接土墙位置、尺寸、强度 人行道工程 清淤
土方造型 苗木检查 种植要求 7
现场检查、量测 砂浆配合比实验 现场检查 量 测 现场检查、量测
观察、测量 观察 观察、试压 观察、量测
观察、量测、实验 检查、量测、试压 检查、量测 检查、量测 检查、量测
检查、量测 检查、量测 检查、量测
监理规划
2）工序交接检查
坚持上道工序不经检查验收不准进行下道工序的原则。工作流程详见附图一：
工序施工完毕返修施工单位自检、专职检初检否通知驻现场监理工程师或其代表会同现场检查实验室检验合格？否可签署质检合格意见进行下道工序
8
监理规划
3）隐藏工程检查验收
隐藏工程完成，先由施工单位自检、专职检，初检合格后，填报隐藏工程质量验收通知单，报现场监理工程师检查验收。 4）工程变更和处理
施工单位提出工程变更的处理流程见附图 5）设计变更或技术核定的处理
由业主提出的设计变更或技术核定的处理流程见附图 6）工程质量事故处理
工程质量事故处理的程序见附图 7）行使质量监督权，下达停工指令
为了保证工程量，出现下述情况之一者，监理工程师有权指令施工单位立即停工整改。
A. 未经检验进行下到工序者；
B. 工程质量下降经指出后，未采取有效改正措施，或采取了一定措施，而效果不好，继续作业者； C. 擅自采用未经认可或批准的材料； D. 擅自变更设计图纸的要求； E. 擅自将工程转包；
F. 擅自让未经同意的分包单位进场作业者；
G. 没有可靠的质量保证措施贸然施工，已出现质量下降征兆者； H. 没有可靠安全措施贸然施工，可能出现危机施工安全时。 8）严格单项工程开工报告和复工报告审批制度。
9
监理规划
9）质量技术签证
凡质量、技术问题方面有法律效力的最后签证，只能由项目总监理工程师一人签署，专业监理工程师、现场监理员可在有关质量、技术方面原始凭证上签字，最后由项目总监理工程师核签后有效。 10）行使好质量否决权，为工程进度款的支付签署质量认证意见。流程图见附图。 11）建立质量监理日志 12）组织现场质量协调会
现场质量协调会一般由现场监理工程师或总监主持，会后印发会仪纪要。
13）定期向总监、业主报告有关工程质量动态情况。 14）质量的事后控制 15）项目竣工验收
项目竣工验收的流程见附图 16）审核竣工图及其他技术文件资料 17）整理工程技术文件资料并编目建档
2、施工阶段的进度控制组—合同管理及信息报表组
（1）进度的事前控制
a) 编制项目实施总进度计划 b) 审核施工单位提交的施工进度计划 c) 审核施工单位提出的施工方案
10
监理规划
d) 审核施工单位提交的施工总平面图 （2）进度的事中控制
a) 建立反映工程进度的监理日志 b) 工程进度的检查
c) 按合同要求，及时进行工程计量验收 d) 有关进度、计量方面的签证 e) 工程进度的动态管理
f) 为工程进度款的支付签署进度、计量方面的认证的意见 g) 组织现场协调会
h) 定期向总监、业主报告有关工程进度情况，每月报一次 （3）进度的事后控制
a) 制定保证总工期突破的对策措施 b) 制定总工期突破后的补救措施
c) 调整相应的施工计划、材料、资金供应计划等，在新的条件下组织新的协调和平衡。
3、施工阶段的投资控制
（1）投资的事前控制 （2）投资的事中控制 （3）投资的事后控制
4、各级人员的职责与权限（附后） 5、监理工作制度
1. 设计文件、图纸审查制度
11
监理规划
2. 技术交底制度 3. 开工报告审批制度 4. 材料、构件检验及复验制度 5. 变更设计制度 6. 隐蔽工程检查制度 7. 工程质量监理制度 8. 工程质量检验制度 9. 工程质量事故处理制度 10. 施工进度监督及报告制度 11. 投资监督制度 12. 监理报告制度 13. 工程竣工验收制度 14. 监理日志和会仪制度
五、监理措施
（一）投资控制 1、事前控制
a) 熟悉图纸、设计要求、标底标书、分析合同构成因素，明确工程费用最易突破的部分和环节，从而明确控制的重点。
b) 预测工程风险及可能发生索赔的诱因，制定防范对策少向业主索赔的发生。
c) 按合同要求，督促业主如期提交施工场地和设计
12
监理规划
图纸等技术资料，如期提供其负责的材料、设备，不要违约造成索赔条件。
d) 审核承包单位施工组织设计时，重点审查方案的先进性、可行性、经济合理性，在保证工程质量和满足合同工期前提下，积极提出节约投资的合理化建议，如超出投资应明提出建立意见。
2、事中控制
a) 施工中，及时答复承包单位提出的问题并配合搞好设计、材料、设备、土建、安装及其他外部协调工作，防止延误工期和增加费用，预防索赔产生。 b) 工程变更、设计修改要慎重，事前应进行技术经济合理性分析，并对工程变更的方案审查。对超出合同规定之外的费用要按规定程序经业主同意。 c) 严格经费签证，凡涉及增加经费之出的停窝工签证、用工签证、使用机械签证、材料代用、材料调价乖的签证，应严格核实并报经业主同意。 d) 按合同规定及进对隐蔽工程或已完工工程进行计量验证。
e) 及时审查承包商上报的计量支付申请，核签质量达到合同要求标准的已完工工程量，督促业主主动按时向承包商支付工程款。
f) 完善价格信息制度，及时掌握国家调价的范围和幅
13
监理规划
度。
g) 检查、监督承包商单位执行合同情况，控制进度计划执行，避免或减少返工和工期延误损失。 h) 定期向业主报告工程投资动态情况。
i) 定期或不定期地检查工程费用超支情况，并提出控制工程费用的方案和措施。
3、事后控制
a) 协助业主做好有关工程结算审核工作，为业主提供必要的原始资料和证明材料。
b) 按委托监理合同约定公开的处理承包商单位或业主提出的索赔。
（二）质量控制
在项目施工前应对各个分项（部）工程根据现行规范、标准、规定等编制切实可行又便于操作的质量控制细则标准，作为质量预控监理依据，并由各专业监理工程师针对项目具体情况制度监理细则。
1、事前控制
a) 熟悉和掌握质量控制的技术依据。要求施工单位报送企业标准及重点部位、关键工序的施工工艺和确保工程质量措施，经审核同意后予以签认； b) 做好施工现场质检验收；
c) 严格审查施工队伍人员资质。对施工单位的试验
14
监理规划
室进行考核；
d) 做好工程所需原材料，半成品和制品及施工机械的质量控制；
e) 审核承包商单位提交的施工组织设计及专项施工方案，如需调整补充或变动时应及时做好审查、签认工作；
f) 督促、帮助承包商完善质量保证体系。
2、事中控制
a) 做好施工过程巡视和检查的质量控制工作，定期检查施工单位计量设备的技术情况； b) 督促承包商单位做好工序交接检查；
c) 做好隐蔽工程检查验收签认工作；对隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位及关键工序进行旁站；
d) 做好工程变更管理；严格按《建设工程监理规范》6.2工程变更的管理条款执行； e) 做好设计变更及技术处理工作；
f) 做好对出现的质量缺陷的整改和检查，做好工程质量事故处理工作；
g) 正确行使质量监督权，根据暂停工程影响范围、程度、按照施工合同和委托监理合同的约定签发； h) 严格工程开工报告和复工报告审批制度；
15
监理规划
i) 做好检验批、分项、分部工程质量技术资料审核、现场检查和签认；
j) 行使质量否决权、为工程进度款的支付签署认证意见；
k) 建立质量监理日记； l) 组织现场质量协调会；
m) 定期向总监及业主报告有关工程质量动态情况。
3、事后控制
a) 参加处理工程中发生的重大质量事故，责令施工单位报送质量事故调查报告和经设计相关单位认可的处理方案；
b) 组织工程中间结构验收和竣工预验收参加工程竣工验收；
c) 审核并督促承包单位整理好技术文件资料并编目建档。
（三）进度控制 1、事前控制
a) 审查承包单位提交的施工进度计划，主要审核是否符合合同工期控制目标的要求，计划是否切合实际留有余地。
b) 审核承包单位提交关于进度控制方案。审核保证工期目标的技术措施的可行性、经济合理性和技术先
16
监理规划
进性。
c) 审核承包单位提交的施工总平面图，主要审核现场平面布置与施工方案、施工进度计划协调性和合理性。
d) 及时落实由业主提供的材料、设备采供计划。 e) 督促业主按期完成现场障碍物的拆除，及时向承包单位提供现场。
f) 督促业主组织施工临时供水、供电、接通施工道路、电话线，及时为承包单位创造必要的施工条件 g) 按合同规定业主及时向承包单位提交设计图纸等设计文件。
h) 按合同规定业主及时向承包单位支付预付备料款。
2、事中控制
a) 建立反映工程进度状况的监理日记，逐日如实记载每日形象部位及完成的实物工程量。同时如实记载影响工程进度的内、外、人为和自然的各种因素。暴雨、大风、进场停水、现场停电等起止时间。 b) 进行工程进度检查，审核承包单位每月提交的工程进度报告。
c) 按合同要求及时进行工程计量验收。 d) 有关进度、计量方面的签证。
e) 进行工程进度动态管理，实际进度与计划进度发生
17
监理规划
的差异时，分析原因，提出进度调整措施和方案。提出合理预防由业主原因导致的工程延期及相关费用索赔的建议。
f) 为工程进度款的支付签署进度、计量方面认证意见。
g) 组织现场协调会。
h) 定期在监理月报告有关工程进度及控制措施执行情况。
3、事后控制
a) 协助施工单位制度保证总工期不突破的对策措施如：
a. 技术措施：如缩短工艺时间，减少技术间隔期，实行平行流水立体交叉作业等；
b. 组织措施：如增加作业队数，增加工作人数，增加工作班次等；
c. 经济措施：如实行包干奖金，提高计件单价，提高奖金水平等；
d. 其他配套措施：如改善外部配合条件，改善劳动条件，实施强有力调度等。
b）协助制定总工期突破后的补救措施。 c）公正的处理承包单位提出的工期索赔。 d）审查调整后施工计划，材料设备，资金供应计划
18
监理规划
等，在新的条件下组织新的协调和平衡。
六、监理管理制度 （一）监理工作标准
1、施工准备阶段
1) 审查施工单位的技术资质。
2) 监督检查施工单位质量保证体系及安全技术措施，完善质量管理程序与制度。
3) 检查设计文件是否符合设计规范的要求，施工图纸是否满足施工需要。
4) 参加设计单位向施工单位的技术交底。 5) 审查施工单位上报的施工组织设计。 6) 单位工程开工前检查施工单位的复测资料。
7) 监督落实各项施工条件，审批单项工程、单位工程的开工报告，并报业主核准。
2、施工阶段
1) 工程质量监理 i.
对所有的隐蔽工程在进行隐蔽以前进行检查和办理签证，对重点工程要派监理人员驻点跟踪监理，签署重要的检验批、分项工程、分部工程和单位工程质量验收意见表。 ii.
对施工测量、放样的进行随机抽查。如发现问题应
19
监理规划
及时通知施工单位纠正，并作出监理记录。 iii.
检查确认进入现场的工程材料、构件和设备质量，并应查验试验、化验报告单、出场合格证是否合格、齐全，监理工程师有权禁止不符合质量要求的材料、设备进入工地和投入使用。 iv.
监督施工单位严格按照施工规范、设计图纸要求施工，严格执行承包合同。对工程主要部位、主要环节及技术复杂工程加强检查。 v.
检查施工单位的工程自检工作，数据是否齐全，填写是否正确，并对施工单位质量评定自检工作作出综合评价。 vi.
监督施工单位对混凝土试件按规定进行检查和抽查。 vii.
监督施工单位认真处理施工中发生的一般质量事故，并认真做好监理记录。对特大、重大质量事故以及其它紧急情况，应及时报告总监理工程师并通知甲方。
2）工程进度监理
i.
监督施工单位严格按照《施工承包合同》规定的工期组织施工。对控制工期的重点工程，审查施工单位提出的保证进度的具体措施，如发生延误，应及时分析原因，采取措施。
20
监理规划
ii. 项目监理部建立工程进度台帐，核定工程形象进度，按月、季向业主报告施工计划执行情况、工程进度及存在的问题。
3）工程投资监理
不符合质量标准的工程，未经返工处理前，不预验工计价。 3、竣工验收阶段
1) 督促施工单位及时整理竣工文件，审查施工单位竣工验收资料。审核单位工程竣工验收报告，提出监理意见。 2) 编制工程施工质量监理评估报告。
3) 参加业主组织的竣工交接验收工作，提出监理意见。
七、质量控制措施
（一）质量控制原则
a) 工程质量是整个建设监理工作中心，与进度控制、投资控制相互制约。
b) 坚持“实事求是、公正合理、热情服务”的原则。 c) 采用“超前监理、预防为主、动态管理、跟踪监控”，实行工程质量总目标。
d) 确定本工程的质量要求和标准（包括施工工艺、材料和设备等多方面）
e) 组织施工阶段的设计文件（图纸与说明）的交底或会审。 f) 审核材料、成品半成品及设备的质量保证资料。 g) 检查施工质量、隐蔽工程、分部工程的质量。
21
监理规划
（二）质量控制的流程
a) 单位质量控制程序（见附图）
b) 隐蔽工程、分部分项工程签认程序（见附图） c) 原材料、构配件及设备签认程序（见附图） d) 工程质量事故处理程序（见附图） e) 工程停工、复工程序 （三）质量控制的措施
措施包括：一条原则、两个重点、三个阶段、六个方法、十个手段 1、一条原则
工程质量监控是整个监理工作的核心，与进度计划和工程计划量相互制约，监理工程师监督施工单位按合同、技术规范、设计图纸要求施工，是监理工作的原则。 2、两个要点
（1）重要的分部分项工程是：基础工程、主体结构、设备管线安装、电器工程及根据工艺特殊要求重点控制的其他分项工程。 关键部位：梁、柱等主要构件施工、楼地面、屋面、墙面装饰工程、管线安装和试压、电议的调试。
（2）基坑维护沉降观测及交接。建筑物沉降观测及分析。 3、三个阶段
（1）施工准备阶段：审查施工单位的施工组织设计、技术质量保证措施、审查施工方案及配备的人力、材料、机械设备是否合理等。 （2）施工阶段：旁站和巡视。并对施工过程的原材料、设备、半
22
监理规划
成品和成品进行抽查。
（3）成品验收阶段：通过检测和验评已完成的各分项或分部工程是否已达到规范要求的质量标准。 4、六个方法
（1）细则，确定质量控制点，加强对重点部位、重点工序的控制，分析研究目标管理的方法：按照监理合同所明确的工期、质量等级及投资目标、结合工程特点，从总体入手进行分析、研究，将目标展开，编制实施细则、采取预防措施，加强项目的预控、研究、分析、纠正、实行目标的动态控制。
（2）重大设计变更要求编制预算，以便控制项目投资。 （3）统计报表和资料的分析、研究，及时揭示项目的现状与进展情况，并做好资料的归档管理工作。
（4）项目管理人员及公司管理人员经常深入现场，及时了解工程进展情况和监理人员的工作情况等，以便更好的开展工作。 （5）组织专业技术人员进行认真的施工图纸审核，并做好交底工作，控制项目的投资，保证项目的进度和质量标准。
（6）审查施工单位的质量管理体系、技术管理体系、质量保证体系，使项目按期顺利实施，达到合同所明确的质量等级。 5、十个手段
（1）加强总监理工程师负责制，健全项目监理组织，完善监理运行制度，形成以总监理工程师为首的高效的监理班子。
（2）加强对工程施工图纸和计算书、计算依据审核，并进行必要
23
监理规划
的验算。
（3）旁站：施工过程中对重点的项目和部位实施旁站，检查施工过程中设备、主要材料、辅助材料、混合料等与批准是否符合；检查施工单位是否按批准的方案、技术规范施工。
（4）测量：监理工程师对完成的工程的几何尺寸进行实测测量验收，不符合要求的进行整修，无法返修的要求返工。
（5）试验：对各种材料、半成品等，监理人员随机抽样试验，施工单位要提供条件。
(6)指令性文件：施工单位和监理单位的工作来往，必须以文字为准。监理工程师通过书面指令，用以指出施工中发生或可能发生的质量问题，提请施工单位加以重视或修改，对施工单位进行质量监控。 （7）组织协调：由总监理工程师组织，适时、定期地召开工地会仪，邀请承包商、建设单位等有关人员参加、讨论、协商施工过程中的实际情况，汇报施工进度、质量、经济等方面的情况，协调好各方关系。
（8）专家会仪：在施工过程中，对于一些复杂的施工问题，总进来工程师负责召开专家会仪的方式进行研究讨论，根据专家意见和合同条件，由总监理工程师作出结论并负之实现。
（9）停止支付：当承包商的任何工程行为，违约或存在重大质量问题时，总监理工程师可以利用合同条件中，赋予的支付方面的权利，报业主后暂时停止支付承包商的有关款项，监理工程师利用这一手段来约束承包商，使其按合同条件，精心地完成合同规定的各项任务。
24
监理规划
（10）邀见承包商：当工程存在质量等方面的严重问题时，由总监理工程师出面邀请承包商负责人，及时提出问题及可能出现的后果，并提出挽救的途径和建议。 （四）主要的质量控制措施
（1）工程原料、构配件及设备预控
（a）材料、构配件及设备加工订货的质量控制：材料、设备加工订货时，有关方面应向监理工程师提供产地和生产厂家，然后监理公司会同有关各方检查资质和质量保证体系。经认可后，安检查评定的样品标准进行验收，材料、设备进场后，施工单位自查，并将结果报监理审核。
（b）材料、设备进场后的质量控制：材料、设备进场必须附质量合格证或试验报告；材料、设备进场后按规定进行验收和抽样复验；监理按原材料、构配件及设备质量鉴定程序，检查或随机抽查。 （2）钢筋工程的质量预控
（a）检查钢筋的标牌、厂家及出厂和格证、试验报告，监理按规定要求在施工现场，进行随机抽查复试。
（b）有下列情况之一者，必须做化学成分分析实验：无出厂合格证或钢筋牌号不对的；有焊接要求的进口钢材；在加工过程中发生脆断，焊接性能不良和材料机械性能显著不正常的。
（c）试验不合格的钢筋，不能用于工程上，并及时报告有关上级和监理工程师做处理，并记录在案。
（d）加工制作：施工单位应熟悉图纸，向监理单位提供施工方
25
监理规划
案、施工准备工作情况等；操作人员必须实行挂牌制，焊接工必须持证上岗，并报监理公司备案；材料型号、规格，必须符合设计要求，材料需替代时，必须上报监理工程师，并应事先征得设计同意；施工制作要符合设计及国家的有关规范、标准的要求。 （3）混凝土工程的质量预控和质量控制
（a）混凝土开盘前的质量控制
（b）监理工程师在浇筑工程中进行旁站监理，对混凝土进行随机抽查，发现缺陷及时处理。
（c）外加剂的质量必须符合《混凝土外加剂应用技术规范》（GBJ119-88）的规定，凡无出厂合格证或鉴定书的禁止使用，外加剂进场必须有专人验收、保管、发放。
（d）配合比的质量控制，对混凝土的搅拌的控制。 （e）对商品混凝土的质量控制。
（f）施工现场混凝土质量管理：对钢筋混凝土的施工及混凝土试块的制作、养护等按《混凝土结构工程施工及验收规范》（GB50204-2002）要求。
八、进度控制
（一）进度控制的原则
1、根据业主和施工单位正式签订的工程承包合同（以下简称合同），所确定的工程工期作为进度控制的总目标；
2、施工单位依据“合同”工期总目标编制工程施工组织设计； 3、施工单位编制的年/季/月实施计划，经总监理工程师审核批
26
监理规划
准；
（二）进度控制的内容
1、审查施工组织设计，施工技术方案和进度计划，是否同意，提出意见；
2、审查业主、施工单位提出的材料、设备的规格、数量及供应计划是否满足工程进度的要求；
3、审查施工单位提出的劳动力安排计划是否满足工程进度的要求；
4、在项目进行的全过程中，检查工程进度，进行计划值与实际的比较，发现偏离时提出意见，协助施工单位修改网络设计。 （1）进度控制工作流程（见附图） （2）进度控制的措施
a) 审查施工单位施工管理组织机构，人员配置，资质，业务水平是否适应工程的需要，并提出意见。 b) 审核施工单位提出的工程项目总进度计划，并督促其执行。
c) 审查施工单位年、季度的进度计划并督促执行。 d) 要求施工单位每月25日，报下月的月进度计划和本月完成工程量报表，监理工程师审核月报进度计划和月工程量报表，作为结算和付款依据。
e) 监理工程师对进度计划和实际完成计划定期进行比较，找出影响进度的主要因素，可进行统计和分析，
27
监理规划
以使从总体判断是否属于正常状态。
f) 施工单位按合同计划完成；因施工单位主观原因造成工期拖后，应建议业主予以适当罚款。
九、投资控制 1、投资控制的原则
（1）根据业主和施工单位签订的工程总承包合同（以下简称“合同”）中所确定的工程总价款，作为投资控制的总目标。
（2）根据业主和施工单位正式签订的工程总承包合同中所确定的工程款结算方式，审核拨付签认。
（3）根据业主和施工单位正式签订的工程总承包合同中所确定的工程款结算方式，进行结算。 2、投资控制内容
（1）核实工程量，进行实物量的签认。
（2）控制设计变更洽商：业主决策性的改变，如提出新的设计要求对原设计进行修改，工程范围和内容发生变更；设计单位的设计文件和现场情况不符，绘制有错误图纸与说明不一；施工单位由于施工需要而提出的变更，由于材料、设备的供应问题而产生的变更，以及由于人力不可抗拒的破坏而引起的设计变更等。 3、投资控制措施
（1）投资总额切块：根据工程施工总的形象进度，依时间、工程内容分割投资总额。监理工程师在施工全过程中，每周比实际值和计划值，出现偏差及时找出原因纠错。
28
监理规划
（2）严格执行工程量计量及工程变更程序：工程量计量程序、施工单位或业主提出变更的审批程序和设计单位提出的变更的审批程序详见附图。
（3）积极推广新技术、新经验、新工艺及最佳的施工方案，合理化建议，节约开支，提高综合经济效益。
（4）加强投资信息管理，定期进行投资对比分析，如：投资规划信息，投资耗用情况，任务量与完成任务情况信息，环境信息等。
（5）搞好与业主、设计、施工、材料供应、上级主管部门及其他有关单位的协作关系，为做好投资控制服务。
29
监理规划
附一：施工阶段建设监理基本程序及工作细则
施工阶段的监理建设项目已完成施工图设计，并完成招标
阶段工作和签订工程承包合同以后，从审查工程施工组织设计开始，直到竣工验收的整个工程施工过程实施监理。
1、施工组织设计审批 2、工程材料、构配件及施工设备审批3、分包单位资质审批4、单位工程开工审批（发布开工令）编辑监理规划及实施细则5、分项、分部质量控制6、工程进度控制实施工程监理7、工程投资控制8、定期召开工地会仪(例会）参与工程初验9、填写检查表、动态月报表、监理事宜等。10、组织桩基、±0.000以下、工程中主体验收①建立监理实施组织派验施工现场②收集开展监理工作依据的材料参与施工验收、交接11、单位工程初验收12、积累资料及时整理监理实施阶段总结一、投资控制工作内容
施工阶段投资控制的任务，是在形成合理的合同价款基础上的，着力控制施工阶段可能发生的新增工程费用，以及正确地处理索赔事宜，已达到工程实际值的有效控制。
1、工序交接检查：上一道工序完成后，先由施工单位进行自检，
30
监理规划
认为合格后，通知现场监理工程师或其代表到现场会同检验。检验合格，签署认可后才能进行下一道工序。
施工阶段质量控制工作流程
分项、分部工程完成后施工单位自检填写《工程报验单》施工单位整改否监理工程师质量抽查可监理工程师签署认可证书进行下一道工序
2、隐蔽工程检查验收
隐蔽工程完成后，施工单位自检合格后，由现场监理工程师检查验收。
31
监理规划
3、工程变更的处理：施工单位提出工程变更的处理流程
施工单位书面提出工程变更申报否监理工程师审查与业主联系可调解仲裁起诉否监理工程师就变更费用，工期调整与乙方协商可与业主联系调整合同价款与合同工期通知业主、施工单位
32
监理规划
4、设计变更及技术核定的处理程序
由业主原因提出的设计变更和技术核定流程图
业主提出设计变更监理工程师从投资、进度、质量角度分析变更的影响程度与设计单位联系分析变更的合理性和可行性设计单位提出修改后设计图纸监理工程师审查图纸施工单位提出变更价款和工期调整否调解 仲裁 起诉监理工程师调整合同价款和合同工期通知业主与施工单位
33
监理规划
工程付款流程图
施工单位提出月计量申报申报否监理工程师审核（质量、进度和工程量）可施工单位提出付款申请申报否监理工程师申报工程款可监理工程师签署付款凭证报告建设单位进行财务复检后付款5、组织现场协调会
现场质量协调会一般由现场监理工程师或总监主持。协调会应印发会议纪要。
6、定期向业主报告有关工程质量动态
现场监理组每月向业主书面报告质量方面的动态。重大质量事故及其它质量方面的重大事宜则不定期的提出报告。
34
监理规划
7、竣工验收
竣工验收流程图：
施工单位验收合格后提出预验收申请申报否监理单位审查资料及现场预验监理单位组织预验，施工、设计单位参加监理单位就存在问题提出整改意见施工单位整改申报否监理单位复验施工单位提交工程档案资料，提出竣工验收申请建设单位组织竣工验收，施工、监理、设计及其他有关单位参加进入保修阶段
35
监理规划
8、审核竣工图及其他技术文件资料 9、整理工程技术文件资料并编目建档
二、进度控制工作内容 编制项目实施进展计划
项目实施总进度计划为项目实施起控制作用的工期目标，是确定施工承包合同工期条款，审核施工单位提交的施工计划，审核施工进度与设计进度材料设备供应进度资金源是否协调的依据。
36
监理规划
施工阶段进度控制工作流程
确定工程总工期目标施工单位在开工前提交施工组织设计及施工进度计划申报否监理工程师审核可实施过程分阶段提交详细计划和变更计划申报否监理工程师审核可实施责成施工单位采取措施监理工程师对实际值与计划值比较按计划执行
37
监理规划
三、质量控制工作内容
（一）、单位工程质量控制程序
参加图纸会审和设计交底审批施工组织设计、签发 “施工组织设计报审表”（A-1）表核定分包单位，签发 “分包单位资格审查申请表”（A-3)表核定原材料、构配件、设备质量、对影响使用功能和观感的材料进行质量预控，签发 “建筑材料报告单”（A-6）参加隐蔽工程验收签发“分项分部工程检验认可书”（B-3)表或“不符合工程通知” （B-2)表 签订装饰工程样板，签发“监理通知书”（B-1）表监理签认后，施工单位进行下道工序监理单位组织竣工初验监理参加三方验收工程督促施工单位报清质量监督站核定竣工工程等级监理签发“竣工移交证书”（B-7）表38
监理规划
隐蔽工程、分部分项工程质量控制程序
施工单位质量保证资料齐全隐蔽工程及分部分项工程验收签认完毕分部分项工程质量自评合格填写表“工程报验单”（A-B）报监理审核不能进行下道工序可以进行下道工序监理工程师审核质量保证资料检查隐蔽工程分部分项工程是否完成检查分部分项工程质量是否合格 不合格：签发 “不合格工程通知书” 表（B-2）合格：签发 “工程检验认可证书” 表（B-3）
39
监理规划
（三）设计变更、工程洽商变更程序
建设单位、施工单位提出洽商洽商提出方案邀请有关单位协商讨论同意监理工程师签发或另发“监理通知”（B-1）表不同意监理工程师签发或另发“监理通知”（B-1）表建设单位签认施工单位执行
40
监理规划
（四）、工程质量事故处理程序
施工单位严重质量事故一般质量事故建设单位参加按建设部门关于《工程建设重大质量事故报告和调查程序》执行监理单位参加质量事故阐述施工单位填报工程质量事故报告单（A-10）表设计或施工单位制定施工处理方案监理签发工地指示（B-8）或(B-9)并督促实施施工单位按方案组织实施监理进行质量验评
41
监理规划
（五）、工程停、复工程序
监理签发工程暂停指令（B-8）执行对工程质量事故处理程序对工程质量问题进行处理施工单位填写复工申请（A-9）监理工程师审查事故处理情况认可签发“施工指令” （B-9)表
42
不认可签发“工地指令”（B-8)表 监理规划
（六）、原材料、构配件及设备质量签认程序
施工单位填报“建筑材料报验单”（A-6）施工单位填报“施工进场设备报验单”（A-7）原材料构配件及设备不能进场监理工程师原材料构配件及设备进场检验原材料、构配件及设备的质量状况对影响使用功能和观感的原材料、构配件及设备进行质量预控不同意签认“建筑材料报验单”（A-6)签认“施工进场设备报验单” （A-7）同意签认“建筑材料报验单”（A-6)签认“施工进场设备报验单” （A-7）监理单位现场检验质量施工单位在指定部位上使用
43
监理规划
（七）工程计量程序
施工单位根据月度工程量统计报表填月工程申请报表（A-13）专 业 计 量 人 员根据“工程核定认可书” （B-3）进行工程量现场核验量测认定施工单位统计报表的工程量专职计量人员签认“工程量申报表”（A-13)施工单位监理单位在监理月报中填写经认证的工程量报建设单位
44
监理规划
（八）、材料质量控制程序
施工单位提出1、样品2、产品性能3、测试报告监理审核1、资格核查2、技术资料合格不合格退场产品进场后监理单位检验或测验1、技术资料2、外观检验3、必要时送法定检测单位检测退货合格不合格处理使用
45
监理规划
（九）、主要材料质量控制程序
装饰材料招投标装饰资料议标制定生产厂家监理单位进行资格审核：1、营业执照、等级证书、生产及安全许可证2、技术资料及产品测试报告3、新产品：鉴定证书、工艺及质量标准等合格不合格退出厂家将样品送本市法定鉴测单位鉴定合格不合格退出竞争报价确定生产厂家样品封存签订合同生产技术要求、质量标准施工单位产品生产过程的质量监督监理参与（必要时）施工单位产品出厂前的质量验收监理单位进场后监理进行检验和检测退货合格不合格进行技术处理转入施工过程的质量监控
46
监理规划
附二：监理人员岗位职责
一、项目总监理工程师岗位职责
1) 以浙江禾城工程管理有限公司在工程项目的代表身份，全面负责与业主、承包单位和政府监督机关单位协调沟通有关问题。
2) 确定工程项目组织和监理组织系统，制定监理工作方针和基本工作流程。
3) 选择确定监理各部门负责人员，并决定他们的任务和职责分工。
4) 对监理人员的工作进行督导，并根据工程实施的变化进行人员调配。
5) 主持制定工程项目建设监理规划，并全面组织实施。 6) 审核并确认分包单位。
7) 主持监理信息系统，全面负责信息沟通工作。
8) 在规定时间内及时对工程实施的有关工作做出决策。如计划审批、工程变更、事故处理、合同争议、工程索赔、实施方案、意外风险等。
9) 审核并签署开工令、停工令、复工令、付款证明、竣工资料、监理文件和报告等。
10) 定期及不定期巡视工地现场，及时发现和提出问题并进行处理。
47
监理规划
11) 按规定时间向业主和本公司提交工程监理报告和例外报告。
12) 定期和不定期向本公司提交监理情况。
13) 负责贯彻公司对现场监理组的各项内部管理制度，按规定做好本项目监理机构人员的考勤、报销、办公劳保用品领用等审批工作，负责对本监理机构人员的考核工作。 14) 分阶段组织监理人员进行工作总结，负责监理工作档案资料的整理归档和移交工作。
15) 严格执行《建设工程质量管理条例》，依照法律、法规以及有关技术标准设计文件和建设工种承包合同，对各种质量实施全程监督，并对施工质量承担终身监理责任。 16) 完成公司及技术负责人交办的其他业务和管理工作。
二、专业监理工程师岗位职责
1) 组织制定本专业的监理实施要求或监理细则，经总监理工程师批准后实施。
2) 定期提交本目标控制例行报告。及时、准确的做好本部门信息管理工作。
3) 审核并主持本专业设计图纸会审、图纸交底，并将发现的问题写入会审纪要，提交业主与设计单位。
4) 审核有关承包方提交的计划、设计、方案、申请、证明、单据、变更、资料、报告等，提出审核后的书面意见。
48
监理规划
5) 检查有关的工作情况，掌握工程现状，及时发现和预测工程问题，采取措施，妥善处理，对重大问题须向总监理工程师报告。
6) 组织、指导、检查和监督本部门的监理工作，并对其考核。 7) 及时检查、了解和发现承包方的组织、技术、经济和合同方面的问题，并向总监理工程师报告，以便研究对策，解决问题。
8) 及时发现并处理可能发生或已发生的工程质量问题。 9) 参与有关部门(分项)工程、单位工程等分期交工工程的检查和验收工作。
10) 参加或组织有关工程会仪并做好会前准备，协调处理本部门管理范围内各承包方之间的有关工程方面的矛盾。 11) 提供或收集有关索赔资料与数据，积极做好索赔或防索赔工作。
12) 负责本专业工程的原材料、构配件、关键设备出厂合格证核对试验记录，已完成工程量及隐蔽工程检查签认工作。 13) 检查、督促并认真做好监理日志、监理月报工作，建立本部门监理资料管理制度。按时向总监理工程师报告工作情况。
14) 定期做好本部门监理工作总结。
15) 严格执行《建设工程质量管理条例》，依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工种承包合同，对各种质
49
监理规划
量实施全过程监督，并对施工质量承担终身监理责任。 16) 执行总监理工程师的指令和交办的任务。严格遵守监理公司制定的工作纪律等各项规章制度，在监理过程中与建设单位或施工单位串通、弄虚作假，降低工程质量的，将不合格的建设工程，建筑材料，建筑构配件和设备按照合格签字，或在监理过程中玩忽职守、徇私舞弊的，承担相应的法律责任。
17) 服从中心调配，接受项目总监交办的其他任务。
三、现场监理员的岗位职责
1) 负责检查、检测并确认材料、设备、成品和半成品的质量。 2) 检查施工单位人力、材料、设备、施工机械投入和运行情况，并做好记录。
3) 负责已完工程计量，复核并签署原始凭证。
4) 检查是否按设计图纸施工，按工艺标准施工，按进度计划施工，并对发生的问题随时予以解决纠正。
5) 检查确认工序质量，特别是隐蔽工程和有关关键部位施工必须实施旁站监督，进行验收并签署书面意见。
6) 实施跟踪检查，及时发现现场发生的一切质量问题、安全问题和异常情况，并及时向监理工程师或总监理工程师报告。
7) 认真做好填报工程原始记录工作，准时记好监理日记。 8) 执行总监理工程师与监理工程师的指令和交办任务。
50
监理规划
9) 严格执行《建设工程质量管理条例》，依照法律、法规以及有关技术标准、设备文件和建设工种承包合同，对工种质量实施全过程监督，并对施工质量承担终身监理责任。 10) 执行总监理工程师的指令和交办的任务。严格遵守监理公司制定的工作纪律等各项规章制度，在监理过程中与建设单位或施工单位串通、弄虚作假，降低工程质量的，将不合格的建设工程，建筑材料，建筑构配件和设备按照合格签字，或在监理过程中玩忽职守、徇私舞弊的，承担相应的法律责任。
浙江禾城工程管理有限公司
二零一三年十二月
51
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容