甲方(发包人):
联系方式:
乙方(承包人):
联系方式:
按照《_____》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。现将___________餐厅室内装修工程承包给_______装饰有限公司施工。
第一条?工程概况
1、工程名称:______________________________________________________
2、工程地点:______________________________________________________
3、承包范围:______________________________________________________
(室内吊顶、乳胶漆、墙面壁纸、地面地毯、新建卫生间、上下水安装及改造、卫生间吊顶、灯具、开关插座、包窗口、隔断墙拆除、原顶拆除、垃圾外运、布艺窗帘、纱帘等)。
4、承包方式:包工包料。
5、工期:本工程自____年____月____日起?,至____年____月____日。
6、工程质量:合格。
7、合同价款________元(人民币大写:________元)。
第二条?甲方工作
1、开工前_____元天,向乙方提供经确认的施工图纸做法说明,并向乙方进行现场交底。全部腾空房屋,清除影响施工的障碍物。向乙方提供施工所需的水,电,气及通讯设备等,并承担所需的一切费用,并说明使用注意事项.办理施工所涉及的各种申请,批件等手续。
2、指派_____为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量,进度进行监督检查,办理验收,变更,登记手续和其他事宜。
3、负责保护周围建筑物及装修,设备管线,古树名木,绿地等不受损坏如有损坏,并承担相应费用。
4、如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应审批手续.
5、协调有关部门做好现场保卫,消防,垃圾处理等工作,并承担相应费用.
第三条?乙方工作
1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。
2、指派_____为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质,保量,按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。
3、严格执行施工规范,安全操作规程,防火安全规定,环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。
4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物,设备管线,古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。
5、施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
6、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
第四条?关于工期的约定
1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。
2、因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。
3、因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。
4、因设计变更或非乙方原因造成的停电,停水,停气及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。
第五条?关于工程质量及验收的约定
1、本工程以施工图纸,作法说明,设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》等国家制订的施工及验收为质量评定验收标准。
2、本工程质量应达到国家质量评定合格标准,甲方要求部分或全部工程项目达以优良标准时,应向乙方支付由此增加的费用。
3、甲,乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认,若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应承担得验费用,由此造成停工,工期顺延。若复验不合格,其?复验及返工费用由乙方承担,但工期也予顺延。
4、由于甲方提供的材料,设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。
5、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。
6、工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知_____日内组织验收,并办理验收,移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。
第六条?关于工程价款及结算的约定
1、双方商定本合同价款采用第_____种:
(1)坚决执行预决算,如有变更需经甲乙双方协商签字后生效方可实施。
(2)可调价格,按照国家有关工程计价规定计算造价,并按有关规定进行调整和竣工结算。
2、签订合同后甲方付备料款_____万元,余款工程竣工验收合格后一次结清。
第七条?关于材料供应的约定
1、本工程甲方负责采购供应的材料,设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的,甲方应将提货手续移交给乙方,由乙方承担运输费用。由甲方供应的材料,设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料,经乙方验收后,由乙方负责保管,甲方应支付材料价值_____%的保管费。由于乙方保管不当造成损失,由乙方负责赔偿。
2、凡由乙主方采购的材料,设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由乙方负责。
第八条?有关安全生产和防火的约定
1、甲方提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规,规范。
3、由于甲方确认的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程,消防条例和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此产生的一切经济损失。
4、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程,消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。
第九条?违约责任
1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工所造成的损失。每停工或窝工一天,甲方支付乙方_____%。甲方不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的_____%支付滞纳金。
2、由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方_____%违约金。甲方要求提前竣工。
3、乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具,陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。
4、甲方未办理任何手续,擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并承担损失。
5、未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙主方负责并承担损失。
6、未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成损失由甲方负责。
7、因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
第十条?争议或纠纷处理
1、本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
2、当事人不愿通过协商,调解解决或者协商,调解不成时,本合同在执行中发生的争议双方同意由______________委员会_____;当事人未在合同中约定_____机构,事后又没有达成书面_____协议的,可向_________人民法院起诉。
第十一条?其他约定
1、本工程需要进行保修或_____时,应另订协议。
2、本合同正本______份,双方各执______份,甲方执______份,乙方执______份。
3、本合同履行完成后自动终止。
甲方(签字或盖章):
签订日期:_____年_____月_____日
乙方(签字或盖章):
签订日期:_____年_____月_____日
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容