土方承包施工协议书

发包人： 承包人：

（以下简称乙方），经双方协商一致制定本条款，双方务必遵照执行。 一、 承包项目：瑞京新村别墅庭院燃气管道土方工程 二、 承包方式：管道的开挖、回填、阀门井与调压器筑砌。 三、 工期要求：按现场实际情况进行开挖，工期要求与施工进度相配合。

四、 质量与施工要求： 1、 2、

做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合实际要求。 回填土时，应清除草皮、杂物与石块和排除积水，并应分层夯

实。 3、

土方挖完后须经发包人检查符合要求后，方为合格；否则承担

整修和返工。 4、

管沟回填：回填时应在燃气管上方30公分高铺设警示带，回

填土时，应清除草皮、杂物与石块。 5、

施工范围：道路水泥面开挖和回填。

五、 安全要求： 1、

开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事

项并做好交底记录。 2、

严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行

施工；否则出现安全事故，概由乙方负责。 3、

遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门

的监督管理。 4、 5、

开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。 雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓

边坡或设置支撑挡土板。 6、

现场挖破地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人

并及时维修和其他措施。

六、 责任：发包人应严格服从承包人的工作安排，不能安排好后以任何事情推诿。

七、 结算方式：管道的开挖与回填全部完成时，结清全部工程款，工程款为人民币：贰拾肆万元整，不含税点。

八、 仲裁与调解：如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。 九、本合同自双方签字、盖章之日起生效。 发包人（甲方）： 联系电话：

承包人（乙方）： 联系电话：

签订合同日期：